Как составить отзыв на исковое заявление в арбитражный суд образец

Образец отзыва на исковое заявление

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика» о взыскании суммы неотработанного аванса и неустойки. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 января 2022 года заявление принято к рассмотрению.
С доводами Истца, указанными в исковом заявлении Ответчик не согласен, по следующим основаниям:
1. В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока сдачи выполненных работ и ссылается на п. 9.2. договора, согласно которому, в случае нарушения предусмотренного договором срока сдачи выполненных работ, подрядчик выплачивает генеральному подрядчику пени в размере 0,5% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Из содержания договора следует, что сторонами согласована ответственность подрядчика как за нарушение срока сдачи выполненных работ (п. 9.2. договора), так и за нарушение срока завершения работ (абз. 2 п. 9.4. договора).
Срок сдачи выполненных работ не тождественен понятию срок завершения работ, поскольку представляет собой, по существу, процедуру подписания и направления в адрес генерального подрядчика актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ приведен в разделе 3 договора «порядок сдачи и приемки работ». Согласно п. 3.1. договора, приемка выполненных работ по настоящему договору и дополнительным соглашениям к нему осуществляется сторонами путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, соответственно.
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет генподрядчику акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, кс-3) в отношении фактически выполненных работ в трех экземплярах, а также документы подтверждающие объемы выполненных работ, включая, но не ограничиваясь исполнительной документацией, оформленной в соответствии с действующими нормами и правилами, паспортами на используемые материалы и т.д. (п. 3.2. договора).
Подрядчик в течение двух рабочих дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3 направляет генеральному подрядчику счет-фактуру и счет на оплату (п. 3.4. договора).
В пункте 1.4. договора согласованы сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ 17 июля 2017 года, срок завершения работ 17 сентября 2017 года.
Согласно п. 9.4. договора, при нарушении договорных обязательств генеральный подрядчик имеет право предъявить подрядчику за нарушение срока завершения работ свыше 20 календарных дней сверх установленного договором срока (п. 1.4. договора) – штраф в размере 5% от стоимости работ по настоящему договору.
Таким образом, из буквального толкования условий пунктов 1.4., 3.1., 3.2., 3.4., 9.2. и 9.4. договора не следует, что срок сдачи выполненных работ, соответствует сроку завершения работ указанному в п. 1.4. договора.

2. В соответствии с процессуальными правилами доказывания, установленными ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вопреки требованию ст. 65 АПК РФ истец не доказал нарушение ответчиком срока сдачи выполненных работ.

3. В просительной части искового заявления истец просит взыскать с ответчика неустойку предусмотренную п. 9.11. договора, в размере 100 000 рублей за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г. (77 дней). Согласно п. 9.11. договора, в случае нарушения подрядчиком срока разработки и передачи проекта производства работ подрядчиком генподрядчику, указанного в п. 5.1.24. договора, подрядчик оплачивает штраф в размере 1300 рублей за каждый день просрочки.
При этом ответчик полагает что размер неустойки за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г., явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение истцом необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).
Несоразмерность и необоснованность выгоды выражается в том, что отсутствует возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства по предоставлению проекта производства работ. Согласно действующему законодательству РФ не требовалось составление проекта производства работ выполняемых в рамках заключенного договора между истцом и ответчиком. Истец просит суд уменьшить договорную неустойку предусмотренную п. 9.11. договора.

4. Ответчик считает, что заявленный истцом размер неустойки предусмотренный п. 9.2. договора в размере 844 444,12 рублей явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, поскольку размер неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки (180% годовых) является чрезмерно завышенным и взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению истцом необоснованной выгоды, сумма неустойки значительно превышает сумму возможных убытков.
Руководствуясь абз. 2 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» для определения величины, достаточной для компенсации потерь истца, ответчик полагает необходимым исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения (14,5% годовых).
При сумме задолженности 500 000 рублей размер процентов составляет: 47 778,90 копеек (Расчет приведен в приложении № 1).
В случае удовлетворения судом заявленных истцом требований просим суд применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер договорной неустойки предусмотренной п. 9.2. и 9.11. договора.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 131 АПК РФ,

в удовлетворении исковых требований истца к ответчику отказать частично.

Приложения:
1. Расчет процентов от 21.08.2022 на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия почтовой квитанции от 21.08.2022 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия доверенности от 21.08.2022 № 1 на 1 л. в 1 экз.

Представитель
по доверенности И.И. Петров

ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В отзыве обычно указывается мотивированное возражение на исковое заявление, прикладываются доказательсва обосновывающие возражения ответчика или третьей стороны.

ФОРМА, ШАБЛОН, ПРИМЕР, ОБРАЗЕЦ 2023 г. — ОТЗЫВА НА ИСК ЗАЯВЛЕНИЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД — в PDF (ПДФ) здесь.

Необходимо ли направлять отзыв на исковое заявление в адрес истца?

Ответ: Да необходимо-согласно ст. 131 АПК РФ » Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.

В какой срок необходимо предоставить отзыв на исковое завление?

Ответ: Согласно ст. 131 АПК РФ — О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв , может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.

Законодательное закрепление подачи отзыва (возражения в гражданском процессе) на исковое заявление нашло свое отражение в Гражданско-процессуалном кодексе РФ (ст. 149) и Арбитражно-процессуальном кодексе РФ (ст. 131)

В п. 2 ст. 149 Гражданско-процессуалного кодекса РФ указано, что ответчик на стадии подготовки дела с судебному разбирательству представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований.

Таким образом, в гражданском процессе в мировых и районных судах ответчик преоставляет свой ответ который называется — Возражение на исковое заявление.

В арбитражном процессе ответ ответчика называется — Отзывом на исковое заявление и ему посвящена целая статья.

Итак, Статья 131 АПК РФ — «Отзыв на исковое заявление».

1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде через электронный сервис — Мой арбитр.

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, иные участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.

3. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.

4. В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

Какие существуют требования к форме и содержанию отзыва на исковое заявление?

Ответ: Согласно п. 5 ст. 131 АПК РФ -» В отзыве на исковое заявление указываются:

1) наименование истца, его адрес или, если истцом является гражданин, его место жительства;

2) наименование ответчика, его адрес или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;

3.1) сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

3.2) мнение ответчика о возможности примирения сторон;

4) перечень прилагаемых к отзыву документов, в том числе подтверждающих совершение ответчиком действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

6. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

7. К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска , а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

8. Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву , подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва .

Таким образом, и отзыв и возражение это ответ на иск, но в разных процессах — гражданском или арбитражном лучше придерживатся названий закрепленных в кодексах.

Ниже вы можите ознакомится с примерами , формами , образцами , шаблонами , бланками возражений и отзывов на исковые заявления, а также полезными статьями посвященными данной теме.

Фото, картинка, рисунок отзыва на исковое заявление — посмотреть, копировать, скачать здесь:

ОБРАЗЦЫ, ПРИМЕРЫ, ШАБЛОНЫ, БЛАНКИ ОТЗЫВОВ НА ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ И БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ НИЖЕ ↓↓↓

ОТЗЫВ на исковое заявление о взыскании денежных средств

ОТЗЫВ на исковое заявление о понуждении в заключении публичного договора, о взыскании причиненных убытков, неустойки компенсации морального вреда

Отзыв на исковое заявление об изменении договора аренды нежилых помещений

Отзыв на исковое заявление об изменении условий аренды

Отзыв на исковое заявление о взыскании суммы предварительной оплаты за товар

Отзыв на исковое заявление с требованием об уменьшении размера неустойки

Отзыв на исковое заявление по договору хранения

ОТЗЫВ О ПРИЗНАНИИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)

ОТЗЫВ О СОГЛАСИИ С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ (ИСКОМ)

ОТЗЫВ О СОГЛАСИИ (ПРИЗНАНИИ) С ИСКОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ИСТЦА

Грамотное составление отзыва (возражения) на исковое заявление любой сложности 5 000 тысяч рублей.

Юрист — Машенков Сергей Павлович

Телефоны: 8-919-722-05-32, 8-985-445-55-95

Шаблон отзыва на исковое заяление

Пример отзыва на исковое заяление

Форма отзыва на исковое заявление

Форма отзыва на исковое заявление

Пример отзыва на исковое заявление в арбитражный суд

Пример отзыва на исковое заявление в арбитражный суд

Пример отзыва на исковое заявление в арбитражном деле

Пример отзыва на исковое заявление в арбитражном деле

Форма отзыва на исковое заявление в арбитражный суд

Форма отзыва на исковое заявление в арбитражный суд

Примеры отзывов на исковое заявление

Примеры отзывов на исковое заявление

Образцы отзывов на исковое заявление

Образцы отзывов на исковое заявление

Формы отзывов на исковые заявления

Формы отзывов на исковые заявления

Шаблоны отзывов на исковое заявление

Шаблоны отзывов на исковое заявление

Бланки отзывов на исковые заявления

Бланки отзывов на исковые заявления

Отзыв на иск

Отзыв на иск

Образец отзыва на исковое заявление в суд общей юрисдикции

Образец отзыва на исковое заявление в суд общей юрисдикции

Отзыв на исковое заявление

Отзыв на исковое заявление

ОТЗЫВ на исковое заявление о взыскании денежных средств

ОТЗЫВ на исковое заявление о взыскании денежных средств

ОТЗЫВ на исковое заявление о понуждении в заключении публичного договора, о взыскании причиненных убытков, неустойки компенсации морального вреда

ОТЗЫВ на исковое заявление о понуждении в заключении публичного договора, о взыскании причиненных убытков, неустойки компенсации морального вреда

Как составить отзыв на исковое заявление в арбитражный суд?

Одно из главных отличий искового судопроизводства в арбитражном суде от аналогичного процесса в суде общей юрисдикции — ответчик обязан представить отзыв на иск. Неисполнение этой обязанности влечет для стороны в споре неблагоприятные последствия. Во-первых, вне зависимости от того, в чью пользу примет решение суд, на ответчика могут быть отнесены все судебные расходы. Во-вторых, суд будет рассматривать конфликт только по имеющимся в деле доказательствам.

Что такое отзыв на иск

Согласно ст. 131 АПК РФ отзыв на иск — это документ, который составляется ответчиком в ответ на полученный иск. В нем он излагает свои возражения на каждый довод, изложенный оппонентом в исковом заявлении.

Обратите внимание! В отзыве на иск не может быть самостоятельных правовых требований ответчика к истцу относительно предмета спора. Иначе документ трансформируется во встречный иск, который подается по стандартным правилам подачи искового заявления. В частности, при обращении в арбитражный суд со встречным иском нужно заплатить госпошлину.

Пример встречного иска: подрядчик по основному иску просит взыскать оплату за выполненные работы по договору подряда, а заказчик обращается со встречным иском и просит вернуть неизрасходованный остаток материала.

Как иск доносит позицию истца до суда, так и отзыв доносит до органа правосудия позицию ответчика. Обоснованный отзыв — это половина успеха в арбитражном процессе, потому что на основании изучения иска и отзыва суд формирует свое первое впечатление о деле.

Вот несколько советов юристов «Консалт-групп», как составить отзыв на иск:

• избегайте излишнего цитирования закона и судебной практики;
• разделяйте текст на абзацы;
• не пренебрегайте запятыми и иными правилами русского языка;
• разбивайте текст на логические части — выделите ответ на каждый довод иска отдельно, а в конце сформируйте общий вывод и свое отношение к требованиям истца;
• избегайте сложных предложений;
• не используйте в документе метафоры и иные литературные приемы.

Особое значение отзыв на иск приобретает в упрощенном производстве, где суд рассматривает спор единолично.

Справка. В порядке упрощенного судопроизводства подлежат рассмотрению материальные споры с ценой иска до 800 000 руб. и 400 000 руб. для юрлиц и ИП соответственно, споры по оспариванию налоговых платежей от 100 000 до 200 000 руб., споры по поводу долгов, которые признаны должниками и др. (см. ст. 232.2 АПК РФ).

Форма и содержание отзыва на иск

Требования к форме и содержанию отзыва установлены ст. 131 АПК РФ. В ней указано, что отзыв можно составить на бумаге или в электронном формате. В первом случае документ отправляется в суд и участникам дела заказным письмом с уведомлением о вручении, а во втором — через систему электронного документооборота арбитражных судов.

В отзыве должна содержаться следующая информация:

• данные об истце;
• данные об ответчике;
• возражения по каждому доводу истца, которые нужно обосновать фактами, доказательствами и ссылками на законы и судебную практику;
• мнение о возможности решить конфликт мирным способом;
• список приложений;
• дата и подпись ответчика.

Все обстоятельства, на которые ответчик ссылается в отзыве на иск, должны быть подтверждены документально. Также к отзыву нужно приложить почтовые бланки, подтверждающие направление копии отзыва другим участникам судебного процесса.

Как правильно донести свою позицию до суда

Выполнения указанных формальных требований ст. 131 АПК РФ достаточно, чтобы обязанность ответчика по представлению отзыва считалась исполненной. Однако, чтобы увеличить свои шансы на победу в арбитраже, сторона спора должна донести свою позицию до суда.

Судьи ежедневно изучают огромное количество процессуальных документов, потому с течением времени они начинают лишь пробегать их глазами по диагонали. Чтобы судья действительно понял позицию ответчика, нужно оформить и сформулировать отзыв просто, понятно, структурировано, логично и в разумном объеме.

Отзыв на иск может решать следующие задачи:

• минимизировать возможные финансовые последствия для ответчика в случае удовлетворения иска (например, в возражениях ответчик может попросить суд применить положения ГК РФ о снижении санкций);
• полностью освободить ответчика от исполнения требований истца и от ответственности (если ответчик опровергнет все доводы истца).

В какой срок должен быть направлен отзыв на иск

Закон не устанавливает срока, в течение которого ответчик должен представить отзыв на иск. Эту задачу он предлагает решить судье.

Судья арбитражного суда, возбуждая производство по делу и принимая иск к рассмотрению, выносит определение, в котором указывает срок, в течение которого ответчик обязан предоставить отзыв на иск.

Потому при написании отзыва на иск нужно ориентироваться на сроки, установленные арбитражным судом.

Где взять отзыв на иск

Нельзя скачать отзыв на иск в интернете, потому что в каждом споре свои участники, свои факты, а, значит, и уникальные возражения ответчика на требования истца. Максимум, чем может быть полезен поиск образца отзыва на иск, — дает возможность ознакомления с формой и структурой документа.

Написание отзыва на практике включает следующие этапы:

• ознакомление с позицией истца;
• юридический анализ позиции истца;
• формулирование собственной правовой позиции по делу;
• обоснование своих возражений в отзыве, они должны быть подкрепляться законом и судебной практикой.

Таким образом, составление отзыва — это сложная аналитическая юридическая работа, с которой может справиться только квалифицированный юрист. Если вам нужна помощь в составлении отзыва на иск, вы всегда можете обратиться к юристам «Консалт-групп».

Готовим отзыв на исковое заявление в арбитражный суд

Вы получили иск. Дата судебного заседания в арбитраже назначена. Первое, что необходимо сделать: донести свою позицию суду в форме отзыва.

В этой статье есть ответы на вопросы:

• Обязательно ли направлять отзыв на иск
• Этапы подготовки отзыва
• Составляем отзыв
• Соблюдаем сроки
• Направляем документы в суд
• Как возражение на иск составляют арбитражные юристы

Деловые отношения бывают не только продуктивными. Иногда они завершаются получением в адрес компании иска от бывшего партнера. В этом случае важно оперативно выразить свою точку зрения в форме отзыва на исковое заявление в арбитражный суд. Не стоит относиться к этому формально. Лучше составить документ так, чтобы он не только отражал позицию, но и доказывал ее обоснованность.

Обязательно ли направлять отзыв на иск

Общие представления о том, что такое отзыв на исковое заявления и в чем заключается его роль, дает ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ). Так, отзыв представляет собой письменный документ, в котором ответчик сообщает свои возражения на требования, предъявляемые к нему истцом. При этом на каждый довод иска должен быть представлен свой контраргумент.

Арбитражное законодательство устанавливает обязанность ответчика озвучить свою позицию в форме мотивированного отзыва на исковое заявление. Поэтому ее неисполнение может повлечь за собой негативные последствия:

• суд получит право при принятии решения руководствоваться исключительно аргументами истца, без учета другой точки зрения;
• дело затянется, если рассмотреть его без отзыва невозможно. Судья назначит новый срок для его предоставления. Если же истец заранее позаботился о мерах по обеспечению иска (например, попросил наложить арест на банковские счета), это приведет к трудностям в текущей работе компании;
• арбитраж в соответствии с ч. 2 ст 111 АПК РФ сможет обязать ответчика компенсировать все судебные расходы, независимо от того, в чью пользу вынесено решение.

Таким образом, составление отзыва — это не только обязанность ответчика, но и возможность защитить свои права, а также избежать дополнительных затрат.

Кейс «ДП Консалт»:
Кредитный спор. За защитой к нам обратилась компания, получившая иск от банка о взыскании задолженности по кредитному договору на сумму практически равную 120 000 000 р.
Действия: Юристы проанализировали дело, изучили соглашение и платежные документы. Между сторонами действительно был заключен кредитный договор. Однако к отзыву на иск мы приложили доказательства в виде банковских ордеров, подтверждающие его полное исполнение со стороны заемщика. При этом подчеркнули, что кредитор выдвинул требования не по основному договору, а по дополнительному соглашению к нему. Но доказательства перечисления заемщику средств по нему у истца отсутствуют (нет платежных поручений, банковских выписок). В итоге суд отказал кредитору в иске в полном объеме.
Результат: С помощью отзыва на иск Клиент сэкономил 120 000 000 р.

Этапы подготовки отзыва

Для того, чтобы отзыв на исковое в арбитражный суд стал основой защиты вашей позиции, необходимо пройти следующие этапы:

1. Проведите анализ иска. Детально изучите не только его требования, но и аргументы, предложенные в их пользу. Для этого необходимо рассмотреть:
   • нормы права, на которые они опираются;
   • письменные доказательства (положения договоров, актов, содержание финансовых документов, точность расчетов неустойки);
   • фактические обстоятельства, предшествовавшие суду (использовал ли истец претензионный порядок, соблюдал ли сроки досудебного урегулирования).
2. Сформулируйте свою позицию, подготовив возражения по каждому доводу. Она должна опираться на законодательство, судебную практику, положения договора и документальные доказательства. При этом важны объективность и отсутствие голословности.
3. Составьте отзыв и подкрепите его приложениями.
4. Направьте пакет документов истцу.
5. Подайте заявление в арбитражный суд.
6. Удостоверьтесь в том, что отзыв принят. Только с этого момента ваша обязанность ответчика будет исполнена.

Случается и так, что компания-ответчик не получает иск, поэтому не может ознакомиться с его содержанием. В такой ситуации целесообразно посетить суд и ознакомиться со всей информацией на месте.

Рекомендации:
Перед тем, как подготовка отзыва на исковое заявление будет начата, оцените свою позицию и перспективы дела. Стоит ли его положительный исход расходов на судебную тяжбу? Возможно в вашем случае необходимо составить проект мирового соглашения.

Составляем отзыв

Отзыв должен отвечать определенным требованиям арбитражного законодательства и делового оборота. Они касаются формы и содержания документа. Нарушение этих правил может привести к тому, что он не будет принят судом. Рассмотрим их подробнее.

Форма

Составьте отзыв в письменном виде. При этом он должен иметь логичную структуру. Или создайте его посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело.

Положения, обязательные к включению в текст отзыва, перечислены в ст. 131, а также в иных нормах АПК РФ. Однако, лучше несколько расширить их перечень. Так, важно указать в документе:

1. Наименование и адрес суда, номер дела и ФИО судьи, которому оно назначено. С помощью этой информации материалы быстрее поступят к адресату.
2. Наименование истца, его адрес (для юридического лица) или место жительства (если истец — гражданин), телефон, факс, адрес электронной почты. Точную информацию можно узнать в договоре или выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Их легко заказать на сайте Федеральной налоговой службы.
3. Наименование ответчика, юридический адрес компании, телефон, факс, адрес электронной почты. Если ответчик — физическое лицо, необходимо указать дату и место рождения в соответствии с паспортными данными, место жительства, место работы или дату и место госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Наименование и адреса иных лиц, участвующих в деле.
5. Возражения по каждому приведенному истцом доводу, ссылки на законодательство, доказательства фактов.
6. Информация о примирительных мерах, которые вами предпринимались. Это могут быть документы, подтверждающие предложения о взаимозачете требований, о добровольном устранении недостатков работы и т.п.
7. Мнение о возможности завершения дела мировым соглашением.
8. Подпись. Если отзыв подписывает представитель, необходима доверенность.
9. Перечень приложений. Среди них документы:
   • доказывающие обоснованность возражений (договоры, претензии, выписки счетов, иные бухгалтерские бумаги);
   • подтверждающие направление копии отзыва истцу и иным участникам заказным письмом с уведомлением о вручении;
   • обосновывающие полномочия представителя (доверенность или иной документ).

Если истец описывает обстоятельства дела верно, в отзыве можно не дублировать их повторно.

В итоге возражение на арбитражный иск должно позволять суду понять:

• согласны ли вы с требованиями истца;
• если нет, то возражаете против них полностью или в какой-то определенной части;
• или просите прекратить производство по делу (к примеру, если по этому спору уже имеется вступившее в силу решение суда общей юрисдикции) либо оставить исковое заявление без рассмотрения (ели дело в настоящий момент рассматривается третейским судом и т.п.).

Рекомендации:
При необходимости заявляйте ходатайства для укрепления своей позиции. Например, попросите в отзыве применить срок исковой давности, назначить судебную экспертизу, истребовать доказательств у истца или иных лиц.

Кейс «ДП Консалт»:
Успешное применение сроков исковой давности. К нам обратилась компания, к которой был предъявлен иск. Клиент имел задолженность перед другой организацией. В свое время вопрос о долге был решен лично между руководителями мирным образом, все договоренности честно соблюдались. Однако спустя некоторое время у кредитора сменилось руководство. Многие вопросы получили новое видение, а дело о задолженности перешло в суд.
Действия: Мы проанализировали перспективы процесса. Самым эффективным и быстрым способом освобождения Клиента от долга и длительных судебных тяжб было применения срока исковой давности. Об этом юристы и заявили в суде, собрав доказательства в виде счетов-фактур, подтверждающих дату начала течения сроков. В итоге суд встал на сторону нашего клиента.
Результат: Клиент сэкономил 1 077 000 р., из которых 132 000 р. — процент за пользование чужими денежными средствами.

Соблюдаем сроки

Точных временных рамок, ограничивающих направление отзыва в арбитраж, нет. В соответствии с ч. 3 ст. 131 АПК РФ срок может установить суд в своем определении о принятии искового заявления к производству. Однако это лишь его право, а не обязанность.

По общему правилу отзыв и приложения к нему должны оказаться в арбитраже, у истца и иных участников дела заранее. При этом у них должна быть возможность ознакомиться с его содержанием и подготовиться к процессу.

Если отзыв в суд так и не поступил, а рассмотреть дело без анализа позиции ответчика не представляется возможным, суд может принять решение об отложении заседания.

Рекомендации:
Соблюдайте сроки, в которые нужно ответить на арбитражный иск. Если они не были установлены, отправьте отзыв как минимум за неделю до процесса.

Направляем документы в суд

Существует несколько способов подачи отзыва на исковое заявление в суд:

1. Личная подача в канцелярию арбитража. Здесь важно получить отметку о принятии документа на своем экземпляре.
2. Почтовая отправка заказным письмом с уведомлением о вручении. Квитанцию и уведомление необходимо сохранить.
3. Направление через электронную систему «Мой арбитр», которое возможно при наличии действующей электронной подписи.
4. Заполнение специальной формы на сайте суда, рассматривающего дела. При этом приложения к отзыву можно представить в электронном виде.

Рекомендации:
В качестве доказательства того, что отзыв был направлен в суд, сохраняйте документы, подтверждающие данный факт. Помните, что его непредставление может стать причиной оплаты всех судебных расходов за ваш счет.

Как возражение на иск составляют арбитражные юристы

Казалось бы, требования к отзыву достаточно понятны. Это так, однако ключевым здесь является не соблюдение формальностей процесса, а грамотный анализ требований и аргументов предъявленного иска.

Поэтому, чтобы сберечь ваши время и средства «ДП Консалт»:

1. Проанализирует иск, предъявленный контрагентом. В частности, мы:
   • проверим не прошел ли срок исковой давности;
   • не исполнены ли были ранее требования истца частично или полностью;
   • правдивы ли факты и расчеты иска, достоверны ли доказательства;
   • корректно ли в нем трактуются нормы права.

   В ряде случаев уже на аналитической стадии наши эксперты находят объективные основания для отказа в требованиях оппоненту или уменьшения их суммы.

2. Сформулирует возражения на каждый довод истца, подкрепит их доказательствами. Кроме того, мы оценим необходимость подачи ходатайств — Это даст возможность арбитражу увидеть дело с вашей позиции.
3. Составит правильный отзыв на исковое в суд, отправит документы всем участникам дела. — Это не только отразит вашу точку зрения и закроет обязанность по представлению отзыва, но и создаст алгоритм действий в дальнейшем.

При этом цена документа начинается от 15 000 р.

Наша 16-летняя практика показывает, что зачастую лишь на заседаниях истец «открывает» все аргументы, требующие быстрой ответной реакции. Руководителю функционирующей организации сложно сделать это, не отвлекаясь от основных дел. Эффективнее поручить судебный процесс специалистам, оформив договор оказания услуг. Подобные судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны.

Категории дел, по которым мы готовы представлять интересы в арбитражном суде Москвы и Московской области, указаны здесь.

Чтобы узнать, можно ли в вашем случае завершить дело по иску на начальной стадии разбирательства, обратитесь в «ДП Консалт».