ДОГОВОР купли-продажи товара (краткий; оплата частями, с условием о возможности расчета неденежными средствами)
_____________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать, а Покупатель — принять и оплатить продукцию (товар), наименование, качество, количество и ассортимент которой устанавливаются в отпускном документе (накладной, спецификации), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Передача продукции производится на складе Продавца в течение ___ дней с момента заключения настоящего договора. Доставка продукции осуществляется Покупателем за свой счет.
2. Покупатель производит оплату за продукцию в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), не позднее ___ дней после заключения договора. Оставшаяся часть стоимости продукции в размере ____________ рублей, в том числе НДС (________%), уплачивается не позднее ___ дней после получения продукции, моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате продукции считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. При отказе Покупателя от продукции или за просрочку оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. При отказе Продавца от исполнения обязательств по настоящему договору Продавец обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, полученную по договору, а также уплатить неустойку в размере ___________________________.
5. Общая сумма договора, в том числе НДС (________%), составляет
__________ (_____________________________) рублей. По согласованию сторон в
счет оплаты товара может быть передано ____________________________________
(указать товар или имущество)
6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее ______ календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
7. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. ___________.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу; договор действует до ______________.
9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны сторонами.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Договор отсрочки платежа 2
В соответствии с условиями настоящего Договора ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает и оплачивает товары, принадлежащие ПРОДАВЦУ. Продажа товара осуществляется отдельными партиями в течение всего срока действия договора. Ассортимент, количество и цена продаваемого товара согласовываются сторонами отдельно по каждой конкретной партии поставки и указываются в накладной Продавца, являющейся неотъемлемым условием и частью Договора. Условия, указанные в настоящем пункте, считаются согласованными с момента подписания уполномоченными представителями сторон накладной и проставления оттисков печати Покупателя и Продавца.
Условия оплаты по договору: Оплата товара осуществляется двумя частями: Первая часть – предоплата или оплата товара по факту поставки _____% от стоимости товара указанной в накладной. Вторая часть — оплата _____% от стоимости товара указанной в накладной не позднее _______ банковских дней с даты поставки товара.
Образец договора подряда с оплатой по частям, заключаемого между юридическим и физическим лицом
Договор подряда заключается в ситуации, когда для выполнения работ привлекаются специалисты со стороны, при этом нет необходимости трудоустраивать их в компании официально.
Может оформляться с физлицом, юрлицом, ИП. Заключается в письменной форме и фиксирует обязанности сторон. Подрядчик обязуется в указанный срок осуществить работу, обозначенную заказчиком. Заказчик, со своей стороны, обязан принять работу и, при условии отсутствия претензий, осуществить оплату.
В документе прописываются условия — а именно нюансы и особенности как выполнения работ, так и оплаты. Упоминаются виды работ, сроки, стоимость, оговаривается предоплата. Основными моментами документа считаются его предмет (сама работа) и срок. Стоимость необязательна к указанию.
Договор подряда может заключаться с физическим лицом в случае приема сотрудника в компанию на испытательный срок, или же в ситуации, когда по какой-либо причине невозможно включить сотрудника в штат.
Виды и варианты договоров подряда
- Договор подряда на осуществление строительных работ;
- Бытовой;
- На осуществление проектных работ;
- На осуществление работ по государственным или муниципальным нуждам;
- Договор подряда с физическим лицом;
- Договор подряда с юридическим лицом и проч.
Показать еще
Кликните на текст документа
чтобы развернуть его целиком.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
с оплатой по частям
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Заданию (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2.Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору: « » 2024 г.
Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору: « » 2024 г. Результат выполненных работ передается по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на .
2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее « » 2024 г.
2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ.
2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее « » 2024 г.
2.2.5. После выполнения работ, предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы надлежащего качества.
2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по ценам, согласованным Сторонами, и определенным в Смете, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до « » 2024 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.
6.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
- Задание заказчика
- График выполнения работ
- Смета
- Акт сдачи-приемки выполненных работ
Как составить договор, разделив платеж на 3 части?
Мне нужно составить договор купли-продажи, разделив общую сумму платежа на 3 части.
То есть: идет оплата какой-то суммы денег, допустим 30% от общей суммы и на эти деньги отгружается товар.
Потом это повторяется 3 раза.
Это не рассрочка.
Можно ли это прописать в 1 договоре и как лучше это сделать или прописать 3 договора?
17 марта 2015, 12:10 , Сергей, г. Москва
Ответы юристов
Владимир Балашов
Юрист, г. Москва
рейтинг 9.5
Общаться в чате
Можно ли это прописать в 1 договоре и как лучше это сделать или прописать 3 договора?
Сергей
Здравствуйте. можно в 1 договоре.
общая стоимость товара составляет _________
товар будет поставлен равным частями (или не равными, тогда просто — частями) путем отгрузки в период с и по
30% — оплачивается такого то числа в момент отгрузки (или после отгрузки… до отгрузки… не важно) товара номер 1
30% — оплачивается такого то числа — товара номер2
с третьим тоже самое
После каждой отгрузки- составляете акты приема передачи товаров
17 марта 2015, 12:14
Павел Солнцев
Юрист, г. Самара
Общаться в чате
Подходящий для вас образец договора во вложении.
17 марта 2015, 12:16
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Общаться в чате
Добрый день, Сергей. Вам просто надо прописать в тексте договора «порядок поставки» и «порядок оплаты».
В разделе «порядке поставки» укажите сколько и когда поставляется товара, если же вам точные даты не известны, укажите, что поставка товара осуществляется на основании заявки покупателя.
В разделе порядок оплаты укажите, что оплата производится в размере поставляемого товара по утвержденным ценам авансом за 3 дня (например) до отгрузки товара.
17 марта 2015, 12:17
Михаил Моисеенко
Юрист, г. Нижневартовск
Общаться в чате
Все лучшее в простоте если вам не затруднительно, лучше составить 3 договора. Первый договор и после исполнения обязательно акт приема-передачи и так далее. В данном варианте будет соответственно проще и в случае каких либо изменений по следующим договорам, но он не дает гарантии что следующие две поставки будут гарантированы в данных условия.
А если все же желаете один договор то пропишите по пунктам, 1,2,3 часть оплаты и получение товара (указать концертные суммы и объемы), и к каждой из частей получения и оплаты товара составляйте акт приема передачи.
17 марта 2015, 12:22
Григорий Сергеев
Юрист, г. Ярославль
Общаться в чате
Сергей, в таких ситуациях (наличие множества поставок в рамках одного договора) — заключают договор поставки, в котором прописывают следующие пункты
- указывают наименование товара (товаров), подлежащих поставке
- определяют цену за ОДНУ ЕДИНИЦУ каждого вида товара
- указывают срок, в течение которого действует данный договор
- включают пункт о том, что товар поставляется партиями. Размер и срок поставки каждой партии товара согласовываются в Заявках, которые Покупатель высылает Поставщику
- включаете условие о том, что если Поставщик принял данную заявку и готов поставить товар, то он выставляет счет Покупателю (ххх рублей за товар согласно Заявке №хх от хх.хх.ххх года)
- и включаете пункт о том, что отгрузка по каждой заявке производится только после поступления на расчетный счет денег от Поставщика согласно выставленному счету.
И договор будет иметь юридическую силу, и вы избавите себя от необходимости его перезаключать, если изменились размеры партий товара (вдруг «не влезет» что-то за 1 раз, например, если товар у вас объемный) или вы решите увеличить количество самих партий (допустим, покупатель будет испытывать проблемы с деньгами и попросит разбить поставку не на три, а на 5 частей).